В Устюженский районный суд обратилась Смирнова М.Н. с иском к Исакову С.С. о взыскании неустойки в связи с нарушением срока исполнения договора подряда за период с 16.03.2024 по 13.01.2025 в размере 2529000 рублей, в обоснование которого указала, что между ней и индивидуальным предпринимателем Исаковым С.С. заключен договор подряда на строительство одноэтажного каркасного дома со сроком исполнения согласно дополнительного соглашения – до 15.03.2024. Работы по строительству дома до настоящего времени не выполнены, оплата услуг произведена в полном объеме. Истец обратилась в ОМВД России «Вологодский» с заявлением о мошеннических действиях Исакова С.С. Постановлением УУП ОМВД России «Вологодский» в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием в действиях Исакова С.С. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. Поскольку ответчик не исполнил обязательства в предусмотренный дополнительным соглашением срок, то размер неустойки в связи с нарушением срока исполнения договора за период с 16.03.2024 по 13.01.2025 составляет 4605721 рубль 20 копеек (760020×2%×303 дня), но с учетом установленного п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» ограничения взысканию подлежит неустойка в размере 2529000 рублей. Направленная ответчику в досудебном порядке претензия оставлена без ответа. Исаков С.С. прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Cсылаясь на изложенное, истец просила об удовлетворении заявленного требования.

Устюженский районный суд удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика неустойку в связи с нарушением срока исполнения договора подряда за период с 16.03.2024 по 13.01.2025 в размере 760020 рублей, штраф в размере 380 010 рублей.